安装水施工合同 第一篇_供水安装工程施工合同
供水安装工程施工合同
甲 方： 湖南磊金房地产开发有限公司 （以下简称甲方） 联系地
址： 甲方代表： 联系电
话：
乙 方： （以下简称乙方）
联系地
址： 乙方代表： 联系电
话：
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规的规定。结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在平等、自愿的基础上，经双方充分、认真的协商，甲乙双方就鸿发雅苑项目给水安装工程施工事项达成以下协议，以资双方共同遵守。
第一条； 工程概况： 工程名称：会同鸿发雅苑供水安装工程 （以下简称：本工程）；
工程地点：林城镇西区
施工现场条件：以现场实际情况为准；
施工部位：本合同约定乙方施工部位为： 所有的水电安装工程包含的全部内容。
第二条、 工程承包方式、承包范围及内容：
1、承包方式：包工包料、（包材料，管道冲洗、消毒、压力试验、运输，人工，施工机具，质量，安全文明施工，包验收合格）。
2、承包范围：鸿发雅苑小区整套给水管，到每户主管材料安装，安装开关、成套盖板、检查井、表井成套盖板等。
3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水安装工程，接口起至所有用水末端的给水工程安装（包括室内给水管）。
第三条； 合同价款、工程量的计量及结算付款方式：
本合同价格为人民币： 元整。
1．甲方验收材料合格后（验收内容主要为，生产厂家、型号、规格、数量、性能、包装等）凭货物到场验收单及乙方开具的发票于验收合格后，七天内付材料款和人工工资总价的30%，后按实际完成工程量作为结算单位。具体每次工程款支付以下述比例结合实际工程量结算。
1）材料全部进场，人工安装7天，付总价款30%， 万元；
2）完工验收后，开具税票，整套资料完整，交付使用，付总价款50%， 万元；
3）给水安装付10%；
4）质保金，完工验收后一年内，无质量问题，结清余款。
2、本工程约定单价为含税综合单价，此综合单价包含人工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、延工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费，现场安全文明施工费等费用，在本合同签署期间，甲方提供乙方承包范围内详细的各项技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿签署本合同。本合同执行期间，不论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价不予调整。工程变更以实际发生额结算为准。
3、具体工程量的计量计价
（1）、 合同价款联塑牌PE塑料管外径160mm，每米包安装及材料配件计价包干 元/m。￠110安装及材料配件计价 元/m。其它联塑牌PE塑料管80mm、63mm、50mm包安装、材料、配件、阀门等分别计价包干。
80mm 元/m、63mm 元/m、50mm计价包干 元/m（不含开挖管子土方）。
（2）、 阀门安装（软密封）DN150、110阀门、井盖、￠120检查井、材料人工工资。150mm——110mm包干计价900 元/个，（包括井盖压力过10顿盖板）室外地上消火栓PN160、包括安装原材、辅料、法兰、制垫、螺栓、水表、水表井盖板等所有材料包干，共计2套。每套阀门包干计价1900元，小计合计3800元，阀门检查井井￠1200圆形盖板包括PN150、DN80每座 元，共
计 座，小计合计 元。以上圆形检查井按实际所占长度应减去相应型号、规格、价格不重复计算米数。
（3）、 安装到每户及门店，包括砌砖水表井盖板（800*600）、安装加密开关、防滴漏阀、高灵敏水表、表后阀门、进户联塑管、安装水龙头、室内管道井安装￠25联塑管，没有管道井安装牛头牌镀锌管￠25主水管到户，每户计价包干700元。（包括所有人工工资、材料、停工、费用等）结算，按实际安装户数结算，一期 户、二期 户、门店 户、合计 户、共计 元。
第四条； 合同工期：
1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为 天；开工日期
为： 年 月 日，竣工日期
为： 年 月 日。
2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源。
3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。
4、如因乙方本身原因造成甲方规定的工程进度无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币伍仟元整（￥：5000.00元）的违约金；若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失（含间接损失）及费用均由乙方承担。
5．若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担。
第五条；质量标准、安装测试及售后服务
1．乙方（附1清单）提供的给水工程所用的产品物件（包括配件，零部件）、性能与质量必须符合国家标准要求的合格产品。质保期为两年。如发生质量问题或规格有差异，由此造成的工程损失，由甲方承担。乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用，劣质材料安装对工程造成的损失由乙方负责，并应按材料价款的双倍补偿给甲方。
2、适用于本合同的工程质量检验评定标准为（包括但不限于以下）：国家标准。行业评定标准验收规范和省、市相关部门的各种规章制度以及甲方制定的工程质量验收实施细则。
3、本合同约定本工程质量必须达到合格质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为不合格，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币伍
仟元（￥：5000.00元）的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，按每延误一天以5000元计算。
4、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实际测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签署工程质量核定结果。
5、乙方应负责管道清洗、消毒、压力试验等费用。完工后，经甲乙双方人员验收后，7天内，交一套完整的资料给甲方存档。
6、工程的质保期为两年，在质保期内，乙方提供产品维修应在36小时内上门服务，并在7天内免费维修，否则甲方有权要求乙方免费更换该产品。
第六条；双方的权利和义务
一、甲方的权利和义务
1、甲方有权监督乙方履行各项合同义务。
2、甲方有权审批乙方编制的施工进度计划。
3、甲方有权对工程质量、施工进度进行监督，有权参加材料、变更工程的验收及竣工验收。
4、按约定向乙方支付工程款。
5、办理施工所需的有关证件。
6、提供施工场地，并清除影响施工的障碍物。协助乙方有关施工过程中的矛盾纠纷。
二、乙方的权利和义务
1、有权监督甲方履行合同条款义务。
2、乙方认为甲方的指令不合理时，有权在12小时内向甲方提出修改意见，如甲方坚持错误指令造成的费用和损失，由甲方负责。
3、制定并组织实施施工进度计划。
4、遵守有关部门对施工场所、交通、噪音、环境和安全生产管理的规定。严格执行安全防护和防火措施，并承担由此造成的一切损失。
5、工程在正式竣工验收交付之前，负责工程成品和材料的保护。
6、负责施工场地的清理、清洁。
7、乙方的施工技术人员需要服从甲方安排，安装施工要做到美观大方，如发现安装位置与现场不符及安装不规范或材料为伪劣产品等问题，乙方必须对由此产生的费用负全责。
第七条；违约责任
1、乙方延期交货、安装、测试不符合约定和承诺的，视为违约。甲方有权终止合同并向乙方收取违约金，并要求乙方承担由此给甲方带来的一切损失。
2、在安装测试后七天内仍不能正常运作或达不到国家标准的，甲方有权终止合同另行采购，并向乙方收取违约金的同时，要求乙方承担给甲方带来的一切损失。
3、甲方未按合同约定支付货款或不按约定进行验收签发验收单的，乙方有权向甲方收取违约金。
4、违约金为合同价款的10%。
第八条；争议解决
本合同未尽事宜，双方协商解决签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。如协商不成，可以向人民法院提起诉讼。
第九条
1、本合同一式三份。甲方二份、乙方一份，本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方履行本合同规定的全部义务止。
2、由乙方提交并经甲方确认的设计图及采购清单及其它文本为本合同附件。合同附件与合同正本具有同等法律效力。
甲方（签章）： 乙方（签章）：
甲方代表： 乙方代表：
安装水施工合同 第二篇_给水工程施工合同
望城供水管道安装
施 工 合 同
工程名称： 工程地点： 建设单位： 施工单位：
签订时间： 年 月 日
安装施工合同【安装水施工合同】
建设单位： （以下简称甲方） 施工单位： （以下简称乙方） 甲方根据供水管道改造计划投资兴建以下工程，为使该工程质量达到安全、低耗、优质的目的，决定将如下项目委托给乙方施工。双方本着平等、自愿、互利的原则，通过充分协商，达成如下协议，共同遵照执行。
第一条 工程概况
1.1 工程名称: XX给水工程
1.2 工程地点：
1.3 工程内容：本工程新装DN600球墨铸铁管XX米,DN325钢板XXM，
DN219钢板管XXM,DN100钢板管XXM,DN300PE管XXM。安装DN600蝶阀XX台,DN500蝶阀XX台,DN300闸阀XX台，DN50闸阀1台，DN100消防XX台,预留DN100消防XX台，DN50排气阀XX台。
1.4 开竣工日期：
1.5 工程造价：按实结算
1.6 质量要求：必须严格按照施工图要求和《给水排水管道工程施工及验收规范》施工及验收。
第二条 结算方式
2.1 结算办法：包干结算，此工程税金由甲方交纳。
2.2 结算依据：施工图、设计变更通知单、竣工图、施工开工报告、隐蔽记录、领料单、材料检验合格证明、工程验收单、施工现场实景照片等施工结构资料。主要材料甲方指定品牌、型号，并核定价格，由乙
方自行采购。
2.3 乙方在竣工验收合格后七日内提交结算报告。
2.4 付款办法：工程竣工验收合格后，工程款一次付清。
2.5 付款方式：银行结算。
第三条 图纸及会审
3.1 甲方提供设计图陆套和相关坐标控制点、水准点等。
3.2 由甲方组织进行技术交底及现场交底。
第四条 甲方职责
4.1 负责组织施工技术交底。
4.2 负责提交施工许可证，协调内外部关系。
4.3 负责联系监理和质监部门。
4.4 收到乙方提供的监理审批的施工组织设计一个工作日内完成开工令批复。
4.5 遇到设计图纸与施工现场不符需要进行设计变更时，接到乙方通知1个工作日组织设计、监理到现场确定方案，督促设计代表3个工作日内完成设计变更并及时传达至乙方单位。
4.6 甲方接到乙方停水申请及接水方案后（一般工程1个工作日内，复杂工程3个工作日内）相关部门核准相应的停水关闸放空方案，方案要注明需要关闭的阀（闸）门、停水区域、影响区域、阀（闸）门操作时间及余水放空时间。
4.7 负责组织工程竣工验收，在收到乙方提交的竣工验收申请及合格的竣工资料后，15个工作日组织工程竣工验收会。
第五条 乙方职责【安装水施工合同】
5.1 技术交底后2个工作日内编制施工组织设计送交监理单位审
批。监理审批施工组织设计后一个工作日内向甲方提交开工报告和施工进度计划。
5.2 乙方必须做好开工前的准备工作，严格按照施工图要求、《给水排水管道工程施工及验收规范》及文明安全施工要求认真组织、安排施工。施工现场必须按要求配备专职施工员、资料员和兼职安全员，主动接受设计院、建设、监理、质监等相关单位对工程质量的监督。并在管道覆土前通知相关单位进行竣工测量。
5.3 在施工过程中需要进行隐蔽工程现场记录的，乙方必须对隐蔽工程现场项目进行照相，并及时通知甲方和监理单位的现场代表在1个工作日内进行确认。
5.4 在施工过程中遇到设计图与施工现场不符需要进行设计变更时，乙方及时通知甲方现场施工代表。
5.5 施工进入管道压力试验环节，乙方必须自检合格后提前24小时通知甲方现场施工代表，由甲方现场施工代表组织有关人员进行管道压力试验验收。
5.6 在给水管道工程预验收合格前，施工单位对工程范围内的工程材料及已施工的管道负有保护责任，由于保护不当造成的损失由乙方自行承担。
5.7 新安装管道在并网通水前必须进行冲洗消毒，冲洗消毒的水量由乙方负责，实际用水量多少由营业部确定（以冲洗消毒合格为前提），水量计算费用从乙方工程款中扣除。
5.8 乙方在申请管道接驳停水时，需按规定提前3-5天填写“望城县自来水有限公司停水申请表”及工程接水方案（包括接水施工时间、人员机械设备组织情况及接水点位置图）报甲方相关部门办理停水申请。
乙方携“望城县自来水有限公司停水申请表”及工程接水方案、停水关闸放空方案报甲方相关部门及主管领导审批。
5.9 按照《供水管线工程竣工档案资料归档内容及要求》编制工程竣工资料、施工总结、给水管道工程预验收表、给水管道工程水压试验验收记录、冲洗消毒验收记录。新装管道通水及管道附属设施安装后15个日历日内提出竣工验收申请报告，工程竣工验收合格后30个日历日内将工程竣工结算资料交甲方生产技术科。
第六条 工程质量
6.1 质量按1.6条为准，工程质量经验收评定为优良工程，甲方按国家相关规定予以奖励。
6.2 本工程质量达不到本合同1.6条要求，由乙方返工直到合格，其返工费用由乙方自理。
6.3 工程新装管道通水及管道附属设施安装后十天内必须无条件地清除干净施工场地的残余物，达到各有关单位验收合格标准为止。
第七条 保修：本工程质保期为两年。
第八条 安全生产及文明施工
乙方必须按《安全技术操作规程》保证安全生产，严格遵守文明施工公约，保证周边及其它设施安全和正常工作，如因乙方原因带来本身安全事故和第三者安全事故，其责任和经济损失由乙方自理。
第九条 争议
9.1 发生争议时，双方应本着和平友好，充分理解的原则进行协商解决。
9.2 争议解决的程序、方式：协商——调解，如调解无效，由望城县仲裁委员会仲裁。
安装水施工合同 第三篇_水电安装工程施工合同范本
水电安装工程施工合同
发 包 单 位: （以下简称：甲方） 承 包 人： （以下简称：乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程合同（示范文本）》及其他有关法律、法规和规章，并结合河南省商丘市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况：
工程名称： （以下简称：本工程）； 工程地点：河南睢县
施工现场条件：以现场实际情况为准；
施工部位：以主合同约定为准（及甲方与建设方签订的总包合同）。
二、工程承包方式、承包范围及承包内容：
1、承包方式：本工程甲方提供塔吊、材料库房、办公室以及食堂场地等现场必备条件：乙方包人工、包材料、包施工机具、包工期（严格按照土建施工进度）、包质量、包安全文明施工、配合验收。
2、承包范围：包所有基础、主体结构、雨棚、女儿墙、各种水电预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与给排水和强电安装工作（所有消防工程除
外）.所有施工资料由甲方负责收集整理。
3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、强电全部安装工程、电信、电视等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋。具体如下：
A、给排水部分：给水分部（消防系统除外）：自水泵房外墙1.5米（含接口）起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水分部：自室内排水起端起至出建筑物外墙1.5米处所有排水工程安装及排水试验。
B：电气部分：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从强电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线和强电井的线槽）安装结束、避雷带、避雷网的施工；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料；桥架、电线电缆、排气扇、灯具、阀门（卫生洁具除外）及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。
4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。
5、本合同与主合同发生分歧时以双方协商一致为准。
三、合同工期：
1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为 日历天；开工日期为： 年 月 日，竣工日期为： 年 月 日。
2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源（具体详见合同附件一）。
3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经双方签证后，工期可适当顺延。
4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成、每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币 整（： 元）的违约金；若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失（含间接损失）及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。
四、质量标准：
1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）： ① 建设强制性条文；
② 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88；
③ 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002；
④ 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002；
⑤ 《采暖与卫生施工验收规范》（GBJ242-82）；
⑥ 《电气安装工程施工及验收规范》（GBJ242-82）
⑦ 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（GBJ303-88）；
⑧ 省、市相关部门的各种规章制度及相关标准；
2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算价按本合同约定价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，按照本合同协议书第三条第4款处理。
3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。
五、文明工地、安全标化标准：
1、遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定，所有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求，材料堆放整齐，不得破坏密目网，安排一至两人专门从事清扫整齐工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方的罚款，甲方均从乙工程款中扣除。
2、在施工中应做到精心策划、实施，乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害，均应由乙方承担全部责任。
六、合同价款、工程量的计量及结算方式：
1、本工程约定价为含税综合单价，此综合单价已包含临时停工费补偿和临时停水
停电引起的误工、窝工、雨季、施工机具进退场费（甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价），赶工、夜间施工补偿费另计；
在本合同签署期间，甲方提供了乙方承保范围内详细的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费用变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价均不与调整，工程总造价以实际结算为准。本合同约定本工程综合单价明细如下： 1综合单价：以08定额计价 ○
2协议让利： ○
２、工程量的计量：
（1）结合工程量以建筑面积为准（本合同约定建筑面积计算规则以《河南省
建筑工程单位估价表》08版执行，下同）。
（2）零星工程：工程量以“工日”为单位进行计算，变更洽商及现场签证按
当地当时市场价以定额工程量核算。
3、结算方式：按双方约定：结构期间按每完成 为一个付款节点，每次支付工程当前进度的
1±0.000及80%，实际完成整层工程量包括：本层楼板、梁和下层柱、墙，其中○
2屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等。结构工程期间以下的承台、地梁等；○
如遇到未到付款节点而需向工人支付劳务费（过年或收种庄稼）时，甲方按照已完成工程量的80%向乙方支付工程款。
七、违约保证金的收取、支付及工程款的支付
安装水施工合同 第四篇_水电安装施工合同
水电安装施工合同
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商
行政管理局的《建设工程施工合同（示范文本）》及其他有关法律、法规和规章，并结合浙江省嘉兴市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。
第一条、工程概况：
工程名称：东精计量仪2#车间水电安装工程 （以下简称：本工程）；
工程地点：新群路，新兴二路路口；
施工现场条件：以现场实际情况为准；
施工部位：本合同约定乙方施工部位为：东精计量仪2#车间中室内外所有的水
电安装工程包含的全部内容。
第二条、工程承包方式、承包范围及承包内容：
1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所
有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、各种构筑体、零星构件、雨
棚、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。
3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给
排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：
A、给水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米（含接口）起至所有用水末端的
给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。
B、电气部分：从配电间低压配电柜至厂房内的所有桥架、配管、电缆、配线等
按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工；施工图中从配电间低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电（包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等）依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料；桥架、电线电缆、排污泵、；排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。
4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。
第三条、合同工期：
1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约
定本工程总工期为180日历天；开工日期为：2011年5月10日，竣工日期为：
2011年11月10日。
2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，
随时调度作业人数和其它资源（具体详见合同附件一）。
3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。
4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一
天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整（￥：1000.00元）的违约金；若累计
延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起
甲方的所有损失（含间接损失）及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操
作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。
第四条：工程价款及调整：
1. 工程价款：本工程为一次性综合价，2#车间室内外给排水及消防管道安装合
计 万元；
2、本工程约定单价为含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临
时停水 停电引起的窝工、误工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费（甲供
设备以外的施工机具费已隐含在清单个子目单价中，不另行计价）现场安全文明施工
费、甲方直接分包工程配合费，超高费、措施费、保管费等等相关费用，且现场均不
再计取二次运输费用；在本合同签署期间，甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经
济指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容，和所包含的单
价范围，并完全自愿以上综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论材料市场价格
浮动、人工费变动活政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，工程总造价
3．发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：
（1）甲方代表确认的工程量增减；
（2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商；
（3）工程造价管理部门公布的价格调整；
（4）甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；
（5）合同条款以外得其他增减或调整；
第五条、质量标准及要求：
1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）：
① 建设强制性条文；
② 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88；
③ 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002；
④ 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002； 以实际结算为准；【安装水施工合同】
⑤ 《采暖与卫生施工验收规范》（GBJ242-82）；
⑥ 《电气安装工程施工及验收规范》（GBJ242-82）
⑦ 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（GBJ303-88）；
⑧ 省、市相关部门的各种规章制度；
⑨ 甲方制定的工程质量验收实施细则。
2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标
准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币
壹仟元（￥：1000.00元）的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量
标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量
计算；返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期
延误，按本合同协议书第三条第4款处理。
第六条：工程施工前后双方的工作和有关责任
1. 甲方：
（1）进场前 天内，甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员
生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续；
（2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；
（3）按时支付工程款项；
（4）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方
顺利施工；
（5）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；
（6）组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作；
（7）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作；
（8）组织工程竣工验收工作。
2.乙方：
（1）做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况；
（2）做好施工安全防范措施，确保施工安全；
（3）负责做好材料、设备的采购和保管工作；
（4）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲
方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚
款除外；
（5）参加工程竣工验收工作。
第七条：保修
保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定
的保修条款执行。本工程保修期为贰拾肆个月。
第八条：工程停建或缓建：
1. 因政策调整，人力不可抗力及甲、乙双方之外原因导致工程停、缓建，是合同不宜继续履行，双方应签订工程停缓建协议。
2. 工程停缓建后，乙方应妥善做好已完工和已购材料设备器具的保护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。
3. 已订货的材料设备器具等款项，由甲方承担，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方承担。
第九条：其它
1. 如甲方要求变更工程内容，改变安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证（为合同附件）工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。
2. 工程款项必须汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。
第十条：合同生效与终止
本合同自甲乙双方签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。
第十一条：本合同一式三份，其中：甲方二份，乙方一份，均具有同等法律效力。
开户银行： 开户银行：
帐 号： 帐 号 ：
甲方签字： 乙方签字：
2010年 月 日
安装水施工合同 第五篇_给水排水工程施工合同
给水排水工程施工合同
甲方（全称）：
乙方（全称）：
依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同》以及投标文件、招标过程中双方签署的补充文件签订承发包合同。
一．工程名称:__________给排水工程
二．建设地点：____________
三．工程内容及工程量： 本工程的内容及工程量严格遵循招标 文件和标前答疑的有关规定，承包方投标文件内容与之相矛盾的，以招标文件和标前答疑及施工图为准。
四,工程内容：
1）全长约1500M的自来水供水管网工程。
2）全长约12000M的排水管网工程。
3）施工临时水电接引、临时道路：由施工单位自行解决。费用含在合同价款中。
4）原路面的破除、清运、沿线挡土墙以及拆除建筑的垃圾外运包含在本次合同范围内，交通管理设施、路灯、绿化、沥青混凝土路面不在本次合同范围内。
五，工程承包方式：
1、工程实行包工、包料、包工期、包质量，非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包。
2、乙方不得将中标的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转让给他人。
3、工程分包不能解除乙方任何责任与义务。乙方应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给甲方造成其他损失，乙方承担连带责任。
4、分包工程价款由乙方与分包单位结算。甲方未经乙方同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。
5、工程开工后，如发现乙方未按招投标文件和合同文件承诺兑现的，甲方有权终止合同，由此造成的一切后果由乙方承担。
6、如甲方发现乙方未派出其投标文件和合同中
http://m.gbppp.com/jd/442229/
推荐访问:钢结构安装施工合同 电力安装施工合同